中国电建西北院中电建共和100万千瓦光伏光热项目部中电建共和100万千瓦光伏光热项目光热区全站运行、检修维护服务采购项目公开谈判采购公告

信息来源： ******[查看]

|地区：全国

|类型：采购公告

基本信息

信息类型：采购公告

区域：全国

源发布时间：2025-11-21

*符合收录标准*

正文附件下载

中电建共和100万千瓦光伏光热项目

光热区全站运行、检修维护服务谈判采购公告

1.采购条件

******有限公司已中标中电建共和100******有限公司，资金已落实。其中EPC工程总承包项目包含的光热区全站运行、检修维护服务分包已具备采购条件，******有限公司作为采购人，现对该项目进行谈判采购（公开）,凡具备承担本项目的资质条件、能力和信誉且有意响应的企业法人，均可向采购人获取谈判采购文件参与本项目谈判采购。

2.项目概况与采购范围

2.1 建设地点

建设地点位于青海省海南州，具体位于海南州生态太阳能发电园区南部。

2.2 工程概况及标段概况

项目装机规模为1000MW，包含光伏发电部分交流侧容量900MW（直流侧1252.6668MWp）和配套太阳能热发电系统100MW（储热时长8h），其中：

（1）光伏发电部分：设计装机容量为900MW，建设288个光伏发电子阵，光伏组件选用660Wp单晶硅光伏组件******块；箱逆变一体机选用3125kW逆变器，共计288台。设计项目年平均上网电量220211.7万kWh，25年平均等效满负荷利用小时数为1758h。

（2）光热发电部分：10万千瓦光热电站采用熔盐塔式技术路线，选用48.5㎡的四边形定日镜10310面，定镜场总采光面积约50万㎡，吸热器功率260MWt。选用二元熔盐作为传热储热介质，配置储热规模1805MWth，等效储热时长8h，所需熔盐总量19750t。初定20MW电熔盐加热器（电磁式）回收90万千瓦光伏电站的弃电。换热系统选用自然循环方式蒸汽发生系统。汽轮机初选超高压、高温、一次中间再热、8级抽汽凝汽式直接空冷机组，额定功率100MW。设计项目年平均上网电量13078万kWh，25年平均等效满负荷利用小时数为1308h。

本标段为光热区全站运行、检修维护服务。

2.3 工期要求

中电建共和100万千瓦光伏光热项目光热区全站运行、检修维护服务期计划自工程35kV倒送电之日起至项目240h试运行通过且运行维护移交建设单位止，计划2025年12月15日至2026年12月31日，工期381天，具体时间以项目实际进度为准。

2.4 质量要求

中电建共和100万千瓦光伏光热项目光热区全站运行、检修维护服务质量要求：符合设计、设备制造商图纸、资料以及《火力发电建设工程启动试运及验收规程》DL/T5437-2022、《电力建设安全工作规程》DL5009.1-2014******集团优质工程及行业优质工程电站运行维护相关要求。

2.5 采购范围

本次采购工程为中电建共和100万千瓦光伏光热项目光热区全站运行、检修维护服务

本标承包范围包括（但不限于）：

（1）负责编制运维服务方案、工作计划、运行规程、检修规程、系统图和各类运维的规章制度规程等并负责完善、执行；

（2）负责光热电站汽轮发电机组及附属设备、聚光集热系统、储换热系统、主变及110kV升压站设备、110KV线路(以对端站送出开关下口为界)、35kV线路(******消防系统）、空压机、采暖、废水处理设备和系统的日常运行、监视、巡回检查、定期工作执行；

（3）负责全厂从35Kv倒送电开始到240可靠性运行结束期间所有运行操作、设备巡检相关的工作；

（4）负责各设备和系统的故障消缺、检修（不含A、B等级检修）、维护、预防保养、隐患排查和整治等工作；

（5******消防设施、特种设备、起重设备、压力容器等须委托第三方定期检查的工作；

（6）负责合同期限内的耗材（包括不限于汽轮机润滑油、调速油、密封油、熔盐系统设备用油及其他附机用油）、填料（包括但不限于熔盐系统、水处理系统石英砂、活性炭、树脂等）、垫片（包括但不限于阀门、仪表、设备接口、人孔等）及其它消耗品；

（7）在发包人的组织下参与DCS、PLC控制逻辑及电气、热控保护定值审查，提出合理化建议；

（8）负责按照建设单位及现场需求，配置全厂安全生产工器具；

（9******消防、输水及上下水系统、附属设备生产所有设施的日常维护及保洁工作等；

（10）负责全厂实验室、化验室代管及使用，按生产运行标准及要求开展相关试验、化验项目；

（11）负责配合发包人工程验收、检查、移交等工作。

3.响应人资格要求

3.1企业要求

3.1.1企业要求：响应人必须是依照中华人民共和国法律设立并在中华人民共和国境内/外登记注册的独立法人，具有独立承担民事责任的能力，是增值税一般纳税人，能开具增值税专用发票，须长期从事电站运维工作，并具备丰富的工作经验。

3.1.2企业资质要求：具有电力工程施工总承包二级及以上资质；具有有效且完备的质量保证体系，并通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证。

3.1.3企业资产（财务要求）：近三年（2022 年、2023 年、2024 年）财务状况良好、无亏损，且须提供该期间经审计的财务报表。

3.1.4企业主要人员要求：

（1）项目经理资格要求：具有高级职称，独立完整的担任过不少于1项50MW及以上光热机组全厂运维的业绩（需提供相应工程成立试运指挥部的证明文件，职称证书及资格证书复印件）。

（2）其他人员资质要求：详见技术文件人员配置，此配置为执行该项目的最低配置，投标人可根据经验自行调整人数。

3.1.5企业工程业绩要求：近三年至少独立完成过1项50MW及以上光热机组全厂运维业绩(需附中标通知书或合同关键页）。

3.1.6企业资信要求：

（1******银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业，财产被接管、冻结及破产状态(查询网址：******/)；

（2）响应人在近3年无违法、违纪事件、无质量和安全生产责任事故等发生；

（3）串标或其他违法行为废标的不允许再次参与投标；

（4******法院在“信用中国”网站（******,gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（5******法院列为被执行人（查询网址：******/zhixing/），且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；不被采购人认为可能影响本采购项目执行且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的。）

3.2其他要求

3.2.1本次采购不接受联合体投标。

4.谈判采购文件的获取

4.1谈判采购文件获取开始时间为2025年11月21日，凡满足本公告规定的响应人资格要求并有意参加响应者，请于2025年11月25日10时00分前（北京时间）通过“中国电建采购招标数智化平台”（******）获取采购文件。响应人可在登录系统后，点击左侧“CA办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书。
（1）已注册的供应商：明确投标标段，下载采购文件；
（2）未注册的供应商：登录“中国电建阳光采购网”（******）右侧快捷入口-切换“新版登录”-“供应商登录”进行投标人注册，完成注册后，明确投标标段，下载采购文件；
******服务中心，可下载《中国电建采购招标数智化平台操作手册_供应商管理手册（供应商端）》、《中国电建采购招标数智化平台操作手册_供应商投标操作手册》。
4.2本次采购不提供纸质版采购文件，本次采购项目不收取标书费。

5.响应文件的递交

5.1响应文件递交的截止时间（响应截止时间，下同）为2025年11月28日10时30分（北京时间），响应人应在截止时间前通过中国电建采购招标数智化平台递交电子响应文件。
投标工具下载：中国电建阳光采购网（******）门户服务-下载中心-中国电建采购招标平台投标管家。
    5.2本次采购将通过中国电建采购招标数智化平台全程在线开展，电子响应文件的加密、提交等流程须各响应人在线进行操作。
响应人须提前办理数字证书用于在线投标。响应人登录中国电建采购招标数智化平台后，点击左侧“CA办理”菜单，扫码下载“中招互联”在线办理移动证书制作电子投标文件，并严格按照要求进行在线制作，因操作流程失误造成的响应失败，将由响应人自行承担后果。
    5.3各响应人须登陆中国电建采购招标数智化平台使用数字证书进行电子响应文件的编制、加密和在线投递。请各响应人充分考虑文件大小、网络速度的影响并预留充足的时间，逾期将无法提交（电子响应文件的在线投递建议至少提前12小时完成）。
    5.4响应文件的开启通过中国电建采购招标数智化平台开标工具全流程远程在线开启。
    5.5响应截止时间及递交地点如有变动，采购人将及时通过中国电建采购招标数智化平台通知所有已获取采购文件的响应人。
    ******服务中心-“登录系统，联系您的专属业务顾问”。